研究生: |
蔡富伃 Fu-Yu Tsai |
---|---|
論文名稱: |
公共工程技術服務履約爭議分析與改善策略之研究 The Study on Analysis and Improvement of Public Construction Technical Services Dispute |
指導教授: |
李得璋
Teh-Chang Lee |
口試委員: |
鄭明淵
none 廖國偉 none |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
工程學院 - 營建工程系 Department of Civil and Construction Engineering |
論文出版年: | 2015 |
畢業學年度: | 103 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 166 |
中文關鍵詞: | 公共工程 、技術服務 、履約爭議 、規劃設計監造 |
外文關鍵詞: | Technical Service, Public Engineering Project, Contract Management |
相關次數: | 點閱:297 下載:0 |
分享至: |
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
近年來,國內公共工程技術服務爭議案例之調解案件、仲裁或法院訴訟的件數與日俱增,爭議問題層出不窮,往往因為契約內容不明確、各單位權責劃分不清、審查制度不健全、技術服務品質管理制度不完善等因素,造成不必要之技術服務履約爭議,亦間接導致施工品質不佳、成本增加、工程進度延遲等問題。
有鑑於此,本文配合文獻調查法與案例分析法,整理技術服務相關規範、工程慣例、設計準則…等,蒐集近年來國內公共工程技術服務爭議案例,統整公共工程技術服務規劃設計監造常見之現況問題,並就個案之爭議發生原因進行探討,經由分析此等爭議問題之工程實務及法律實務見解與趨勢,探討技術服務契約雙方潛在缺失,提出預防及解決之對策,就工程契約履約過程可能發生瑕疵之部分,採取適當調整、補救措施,包含檢討相關契約條款及執行契約管理之具體作為,以期減少公共工程技術服務爭議之發生。
In recent years, the mediation, arbitration and litigation cases of the domestic public engineering project keep increasing. Disputes often happened due to the unclear contract, unfair responsibility attribution and poor technical service management quality, resulting in the controversy of technical services compliance, and also led to poor construction quality, increase costs, project schedule delays and other related issues.
Based on the above reasons and background, this study collects the domestic public engineering service dispute cases, the related laws, design guidelines and standards via literature review and case analysis methods, to discuss different criteria of dispute situation and current problems of engineering technical service.
Through combining theoretical research and practical engineering trends, the study provides preventive measures and solutions for engineering technical service dispute; aims to reduce the technical service dispute of public engineering project and improve the technical service quality by appropriate adjustments, relevant covenant revisions and implementation of contract management.
[1] 李仁豪,「公共工程技術服務契約爭議問題之研究」,國立政治大學法學院碩士在職專班論文。
[2] 林孟潔,「工程技術顧問公司與機關訴訟爭議案例之探討」,國立中央大學營建管理研究所碩士論文。
[3] 林保宏,「公共工程履約爭議事件爭點與契約管理之研究-以台灣地區西部走廊快速公路興建為例」,逢甲大學土木工程學系碩士論文。
[4] 陳雅亭,「公共工程契約解除與終止之研究」,國立中正大學法律學研究所碩士論文。
[5] 許世明,「營建工程契約中變更設計之研究」,東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文。
[6] 宋武,「公共工程履約爭議之研究」,國立台灣科技大學管理研究所EMBA碩士論文。
[7] 曾俊智,「情事變更原則在政府工程採購契約履約爭議處理之研究」,國立高雄大學法律學系研究所碩士論文。
[8] 盧克晃,「工程履約爭議問題之研究」,國立高雄大學法律學系研究所碩士論文。
[9] 顧美春,「工程契約風險分配與常見爭議問題之研究」,國立交通大學科技法律研究所碩士論文。
[10] 林聖文,「工程顧問公司技術服務風險管理架構之初探」,國立台灣科技大學營建工程研究所碩士論文。
[11] 王國平,「公共工程專案管理廠商責任之探討-以建築工程為例」,國立中央大學土木工程學系碩士論文。
[12] 黃秀萍,「政府採購法辦理公共工程執行程序探討-以委託技術服務為例」,國立台北科技大學建築與都市設計研究所碩士論文。
[13] 陳柏宏,「公共工程設計品質管理制度與設計審查機制之研究」,國立台灣科技大學營建工程所碩士論文。
[14] 林紘立,「永續公共工程提升規劃設計階段品質探討-以評選技術服務廠商為例」,國立中央大學土木工程學系碩士論文。
[15] 傅家瑋,「政府採購招標決標與爭議處理之研究-以台南科學工業園區減振工法規劃技術服務採購案為核心」,中國文化大學法律學院法律學研究所碩士論文。
[16] 張皓傑,「工程設計瑕疵認定標準之研究」,國立中央大學營建管理研究所碩士論文。
[17] 林坤南,「公共工程逾期罰款判決態樣之分析與應用」,國立中央大學營建管理研究所碩士論文。
[18] 黃依婷,「機關委託工程技術服務費率調整之研究」,國立中央大學營建管理研究所碩士論文。
[19] 曾智威,「公共工程工期展延與管理費補償計算模式之研究」,國立台灣科技大學營建工程研究所碩士論文。
[20] 謝雅欣,「公共工程以建造費用百分比法計算規劃設計及監造之服務酬金現況研究」,國立中央大學營建管理研究所碩士論文。
[21] 行政院公共工程委員會,「建置全生命週期工程管理機制委託專案管理模式之工程進度及品質管理」,中華民國92年12月。
[22] 土木水利雙月刊第三十六卷第三期-論工程設計監造單位之契約責任。
[23] 行政院公共工程委員會,「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」, 2002.5.3 修正。
[24] 臺北市政府工務局,「技術服務履約管理」。
[25] 營建管理季刊第九十期-建造費用百分比法之服務費用合理性分析。
[26] 機關委託技術服務廠商評選及計費辦法,中華民國102 年11 月1 日。
[27] 交通部國道新建工程局,「工程合約管理手冊」,中華民國83年8月。
[28] 行政院公共工程委員會,公共工程規劃設計服務廠商評選作業注意事項,2003。
[29] FICIC諮詢顧問服務契約條款,Féderation Internationale des Ingénieures-Conseils,2006年版第4版。
[30] 公共工程技術服務契約範本,中華民國103 年1 月8 日。
[31] 周天昇,「國內外工程契約範本有關工期展延之比較研究」,中原大學財經法律學系碩士學位論文。
[32] 蔡坤龍,「建築工程設計品質管理之研究」,國立台灣科技大學營建工程研究所碩士論文。
[33] 洪志岳,「公共工程設計品質管理之研究」,國立台灣科技大學營建工程研究所碩士論文。
[34] 張裕滿,「公共工程規劃設計品質管理缺失分析與改善策略之研究」,中華大學營建管理研究所碩士論文。
[35] 公共工程履約權責劃分及管理應注意事項,中華民國91 年12月11日。
[36] 楊英君,「公共工程履約爭議處理制度之研究」,台灣科技大學營建工程系碩士論文。
[37] 工程爭訟案例與對策之研究計畫,中華民國97 年11 月。
[38] 郭美伶,「公共工程契約要項之研究」,國立台灣科技大學營建工程所碩士論文。
[39] 行政院公共工程委員會,「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」。
[40] 行政院公共工程委員會,「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」。
[41] 趙修美,「工程技術鑑定程序及類型化原則之研究」,國立中央大學土木工程學系碩士論文。