簡易檢索 / 詳目顯示

研究生: 潘姵如
Pei-Ru Pan
論文名稱: 公共工程工期延長與監造服務費用補償計算模式之研究
Compensation of Supervision Service Fees for Time Extension in Public Construction
指導教授: 李得璋
The-Chang Lee
口試委員: 鄭明淵
none
楊亦東
none
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工程學院 - 營建工程系
Department of Civil and Construction Engineering
論文出版年: 2014
畢業學年度: 102
語文別: 中文
論文頁數: 80
中文關鍵詞: 公共工程監造工期延長服務費用補償
外文關鍵詞: supervision, construction contract time extensions, compensation of service fees, public construction
相關次數: 點閱:253下載:0
分享至:
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報
  • 目前國內公共工程常委託技術服務廠商承辦工程技術服務工作,其中監造服務工作之作業時間與人力成本,與工程執行之工期長短有很密切的關係。惟揆諸以往工程經驗,工程執行過程中經常遭遇天災事變等狀況,造成工程預定完工之期日常有延宕,技術服務廠商所需監造之工期因而延長,監造人力成本及相關管理費用亦隨之增加,技術服務廠商也因此常對於因工期延長增加的服務費用提出補償請求。然而,國內公共工程技術服務契約對於監造工期延長時服務費用補償方式之規定尚不完善,因此容易衍生履約爭議。。
    本研究透過文獻探討及專家訪談,並就相關案例進行分析,結果顯示國內於處理工期延長監造服務費用補償時,工程技術服務採不同計費方式其補償計算方式有所差異、對非可歸責雙方因素造成之工期展延仍給予技服廠商服務費用補償、工期延長時監造作業實際投入人力未納入考量等問題。本研究針對工期延長監造服務費用補償現況問題,參考國外相關規範與處理方式,將合理之補償天數及實際監造人力配置比率之影響因子納入考量,以建構「工期延長與監造服務費用補償計算模式」,較諸現行的比例法計算方式,更能切合工程監造實際情況,對於服務費用補償計算之結果亦較為合理。


    Public construction projects typically involve technical service providers and construction contractors performing the specialized services in a coordinated effort, which sometimes due to unforeseen conditions such as weather or change requested by the government lead to opportunities to extend the contract time. Though keeping construction times short is important to minimize economic impact and delays to public users, sometimes the time extension is inevitable, and because of that, there are significantly increasing attention and needs to formulate and regulate the ways of reimbursement for the materials supplied and labor involved within the extension period including on-site supervision and the corresponding management.
    Based on the literature review, case studies and the surveys from the experts in the related field, there are various formulas and methods to evaluate and calculate the compensation of the manpower involved especially the supervision and management work, and some of them do not appropriately and accurately take the manpower into consideration. The results of this research were to identify the best practice and approach to formulate and regulate the compensation for the supervision and management related and contract time extension cost which is more realistic and reasonable.

    中文摘要I AbstractII 致謝III 目錄IV 圖目錄VII 表目錄VIII 第一章 緒論1 1.1 研究動機與目的1 1.2 研究範圍與內容4 1.3 研究方法與步驟4 第二章 公共工程工期延長監造服務費用補償概要7 2.1 公共工程委託技術服務概述7 2.1.1 工程技術服務之工作範疇7 2.1.2 工程技術服務之計費方式10 2.1.3 工程技術服務監造人員配置需求規範15 2.2 國內外工程技術服務契約與工期延長調整費用相關規定17 2.2.1 國內常用工程技術服務契約範本17 2.2.2 國外常用工程技術服務契約範本22 2.3 工期延長時監造服務費用增加補償之計算方式26 2.4 工期延長時監造服務費用補償之法律觀點31 第三章 公共工程工期延長監造服務費補償問題現況探討39 3.1 工期延長監造服務費用補償問題現況39 3.1.1 公共工程工期延長案件類型分析39 3.1.2 監造工期延長與補償服務費用常見問題態樣40 3.2 工期延長服務費用補償問題探討46 3.2.1 非可歸責雙方因素之工期延長仍給予服務費用補償46 3.2.2 補償計算未考量不同工期延長情形對服務費用之影響47 3.2.3 服務費用計費方式影響補償計算之考量48 3.3 國內技術服務案例探討50 3.3.1 污水下水道興建工程案例50 3.3.2 國道拓建工程案例55 3.3.3 建築改建工程案例59 3.3.4 建築新建工程案例65 第四章 研議公共工程工期延長監造服務費補償處理模式69 4.1 工程技術服務工期延長服務費用補償議題探討69 4.1.1 工程技術服務計費方式其常用補償計算方式探討69 4.1.2 工期延長時可給予技服廠商服務費用補償之天數70 4.1.3 工期延長時監造作業投入人力配置71 4.2 工程技術服務工期延長服務費用補償計算模式之研議72 4.2.1 工期延長可合理給予技服廠商之補償天數72 4.2.2 實際投入監造人力配置與契約規定人力之比率73 4.2.3 工期延長監造服務費用補償計算模式74 第五章 結論與建議75 5.1 結論75 5.2 建議78 參考文獻79

    參考文獻
    1.行政院公共工程委員會,公共工程委員會年刊(2012)。
    2.理律法律事務所,「政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析」(2004)。
    3.中華民國仲裁協會,「2001年至2004年受理工程仲裁事件糾紛類型統計表」(2005)。
    4.行政院公共工程委員會,政府採購法令(2011)。
    5.謝哲勝、李金松,工程契約理論與求償實務,台灣財產法暨經濟法研究協會,(2005.11,P.1)。
    6.行政院公共工程委員會,機關委託技術服務廠商評選及計費辦法(2013)。
    7.王世旭、鄭淵源、李明聰、翁紹偉、王維志、張書萍、林志錚、周昌典、李順敏,美國、日本與台灣技術服務成本加公費法之比較,營建管理季刊,99 年冬季號。
    8.王國振,淺論工程技術服務費用計算,營建物價,第10期,1999年3月,頁7。
    9.劉至芳,工程契約價金調整方式之研究,臺灣大學科際整合法律學研究所碩士論文(2008)。
    10.劉至芳,「監造契約之展延」,工程法律實務研析(四),元照出版,51~69頁(2008)。
    11.行政院公共工程委員會,公共工程施工品質管理作業要點(2013)。
    12.行政院公共工程委員會,公共工程技術服務契約範本(2014)。
    13.交通部臺灣區國道高速公路局,監造契約範本(2012)。
    14.FIDIC,「Client/Consultant Model Services Agreement」, (2006,4)。
    15.ICE,「Professional Services Contract」, (2005,6)。
    16.鄭玉波、陳榮隆,民法債編總論,327頁,(2002)。
    17.林誠二,「情事變更原則之再探討」,台灣本土法學雜誌第12期,58頁(2000)。
    18.林鼎鈞,「工期展延及補償之請求」,工程法律實務研析,元照出版,247~264 頁(2004)。
    19.黃馨慧,「設計監造契約爭議」,工程法律實務研析(四),元照出版,29~47頁(2008)。
    20.行政院公平交易委員會第316次委員會函釋(1997)。
    21.李家慶,「論工期展延索賠棄權條款之效力」,營建知訊,61~68頁,第242期(2003)。
    22.顏玉明,工程變更之探討-以異常地質(Different Site Conditions)為對象,律師雜誌第282期(2003)。
    23.John Murdoch and Will Hughes, Construction Contracts-Law and management, 5th edition, 2008, Taylor & Francis, at 158.
    24.李家慶,論工程契約變更,2002全國科技法律研討會論文集(2002)。
    25.Robert F. Cushman and James J. Myers, Construction Law Handbook Volume 1, Aspen, 1999, at 771.
    26.黃依婷,機關委託工程技術服務費率調整之研究,國立中央大學營建管理研究所碩士論文(2006)。
    27.周易陵,機關委託專案管理技術服務費之研究-以鐵路地下化工程為例,臺灣大學土木工程學研究所碩士論文(2007)。
    28.陳柏宏,公共工程設計品質管理制度與設計審查機制之研究,國立臺灣科技大學營建工程系碩士論文(2007)。
    29.林瓊美,工程監造服務費合理性之研究-以國道建設為例,國立中央大學營建管理研究所碩士論文(2011)。
    30.Feldmann M. L., Chrusciel D., Pohlmann A., Shelley M. C., McCool K., Morton D. and Ahoy C. K., 2008, “Architectural and Engineering Fees from the Public Institutional Perspective,” Journal of Management in Engineering, Vol. 24, No. 1, pp. 2-11.

    無法下載圖示 全文公開日期 2019/08/07 (校內網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
    QR CODE